SÖZLEŞME
TARAFLAR
Madde 1- İş bu sözleşme ……………..
ile ……………… arasında akdedilmiştir.
Madde 2- İş bu sözleşmede ………….
"İşveren", …………... "Yüklenici", ……. Dergisi
"Dergi" olarak anılacaktır.
KONU
Madde 3- İş bu
sözleşme'nin konusu "İşveren"e
ait "Dergi" nin aşağıda
yeralan hükümler ile sözleşme ek'inde yeralan evsaf , nitelikler,adet ve takvim
çerçevesinde "Yüklenici" tarafından, hazırlanmak suretiyle basılmasıdır.
SÜRE
Madde 4- İş bu sözleşme
hükümleri ve ekleri ……………. tarihinden başlamak üzere ……………… tarihine kadar geçerlidir.
Madde 5- "Dergi" ………………. olmak üzere sözleşme dönemi
içerisinde ….. (….) kez yayınlanacaktır.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 6- Dergi ile ilgili
isim / marka / logo’nun fikri ve mülki haklarının tümü "İşveren" e
aittir.
Madde 7-
"Yüklenici", "Dergi" nin yayıncısı olarak; editoryal,
grafik tasarım, uygulama, illüstrasyon ve fotoğraf prodüksiyonu işlerinin
sorumlusu olup, ancak "İşveren" in belirlediği sorumlu şahıs/ların
onayı çerçevesinde dergiyi üretecektir.
"Yüklenici" baskı
öncesi dergi sayfalarının tümünü "İşveren"e onaylatmakla yükümlüdür.
"Yüklenici" "İşveren"
in düzeltmeleri ve yorumları doğrultusunda baskı öncesi her türlü değişikliği
yapmak ile yükümlüdür.
"Yüklenici" tarafından
"Dergi" de asgari ….. sayfa editoryal üretilecek, ilan/editoryal
ratio’su ….’den fazla olmayacak ve ilave herbir ilan sayfası için …. sayfa
editoryal ilave edilecektir.
"İşveren" onayı olmadan
hiçbir ilan alınmayacaktır.
"Yüklenici" ……
Dergisinde Türk toplumunun ahlaki ve kültürel değerlerine aykırı, herhengi bir
kurum veya kişiyi zedeleyici hiçbir materyal, resim, yazı kullanmayacaktır.
"İşveren" dergi ile ilgili olarak "Yüklenici" nin tüm
hesaplarını, defter kayıtlarını, ofisini istediği zaman denetleme hakkına
sahiptir.
Madde 8-
"Yüklenici" "Dergi" için yapılacak editoryal çalışmanın
tamamen
özgün olacağını, kaynak gösterilerek dahi hiç bir mecradan (Türkiye içinde veya
dışında) alıntı yapılmayacağını, çalışmaları esnasında kullanacağı yazılı ve
görsel malzemelerin tüm telif haklarının ödeneceğini taahhüt eder.
Bütün editoryal çalışmanın,
yazılı ve görsel malzemelerin telif hakkı "İşveren" in olacaktır.
İşveren her sayıya dilediği konuda
editoryal yazı yazma hakkına sahiptir.
Yüklenici, dergi basımını BASIN
KANUNU hükümlerine uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
TAZMİNATLAR
Madde 9- "İşveren"
in, sözleşme konusu "Dergi" nedeni ile, muhatap olacağı her türlü
manevi ve/veya maddi zarar "Yüklenici" tarafından tazmin edilecektir.
"Yüklenici" nin işbu
sözleşmeyi haksız feshi ve/veya sözleşmeyi hiç/eksik/hatalı ifa etmiş olması
ve/veya "Yüklenici" nin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine uymaması
hallerinde ve/veya "İşveren" in işbu sözleşmeyi herhangi bir nedenle
haklı feshi hallerinde, "Yüklenici" ,
"İşveren" ve/veya irtibatlı 3.şahısların uğradığı/uğrayacağı
her türlü zararı ödemekle yükümlü olacağı gibi, ………….. cezai şartı da, ferileri
ile birlikte "İşveren" e ödeyecektir.
MALİ HÜKÜMLER
Madde 10- "Dergi"nin
reklam pazarlama faaliyetleri "Yüklenici" tarafından yürütülecek ve ilan yayın bedeli faturaları
"Yüklenici" tarafından kesilecektir. Yayınlanacak ilanların yayın
bedelinin tayini ve barter ilanlarlardan elde edilecek mal ve hizmetler
"Yüklenici"nin tasarrufundadır. Üçüncü kişi yada kurumlarla İşveren
arasında bir barter anlaşması yapılması ve edinilecek mal ve hizmetlerin
İşveren tarafından kullanılması durumunda söz konusu ilan yayını için
‘’Yüklenici’’ye ‘’İşveren’’ tarafından ….. adet ilan için her bir tam sayfa
başına …..+KDV, …. adet ilan için her bir tam sayfa başına …..+KDV, ….. adet ilan için her bir tam sayfa
başına …..+KDV yayın bedeli ödenecektir.
Ve her hal ve şartta Barter bazında yayınlanacak ilan adedi derginin her bir
sayısı için …. sayfayı geçmeyecektir. Ödemeler faturanın kesildiği tarihteki
Merkez Bankası Döviz alış kuru üzerinden fatura ibraz tarihinden itibaren sekiz gün içinde yapılacaktır.
"İşveren" tarafından barter bazında yayınlanacak ilanlar için ….
editoryal ratio’su gözetilmeyecektir. Derginin tanıtımı amacıyla, medya
şirketleriyle yapılacak barter veya medya sponsorluğu anlaşmaları çerçevesinde ücretsiz olarak
yayınlanacak ilan sayısı her bir sayı
için "Yüklenici" ve
"İşveren" in karşılıklı görüşmesi sonucu belirlenecektir. .
Dergiye alınacak reklamlar,
"İşveren" in itibarına zarar vermeyecek ve/veya şirketler arasında
haksız rekabet yaratmayacak ve/veya ahlak ve adaba aykırı olmayacak nitelikte
olacaktır.
Madde 11-
"Yüklenici" , "Dergi" nin prodüksiyon bedelini elde edilen
reklam gelirlerinden karşılayacak, ayrıca "İşveren" tarafından ödeme
yapılmayacaktır.
İlan yayın bedeli gelirlerinin ……..+KDV tutarının üzerinde
gerçekleştiği sayılarda , sözkonusu tutarın üzerinde elde edilen gelirin … si
"Yüklenici" ye ait olup,
diğer yarısı ile
"Yüklenici" sözleşmede belirtilen birim fiyat üzerinden fazla tutar
nisbetinde dergi basmakla yükümlüdür.
Yüklenici, her sayı için aldığı
reklamları ücretleri ile beraber İşveren’e, ekinde tüm kesilen fatura kopyaları
ile birlikte yazılı olarak rapor halinde dergi basımı akabinde bildirmekle
yükümlüdür.
Madde 12- İşbu sözleşme
gereğince ‘’Yüklenici’’nin üretmekle sorumlu olduğu dergi adedi ………. adettir.
“İşveren’’ bu dergilerden sadece ……
adedinin üretim maliyetini dergi başı ……….+KDV üzerinden ödeyecektir. Ayrıca
her sayı için, işveren, yüklenici firmaya yapım gideri olarak aylık …………. +
KDV ödeyecektir.
TESLİMAT YERİ VE ZAMANI
Madde 13- "Yüklenici",
sözleşme süresince her sayıyı, 5.maddede belirtilen yayın takvimi uyarınca ilgili ayın 5.gününe
kadar dağıtıcı firmaya teslim etmekle yükümlüdür. Teslimat "İşveren"
tarafından belirtilecek tek bir adrese yapılacaktır.
Teslim zamanında bir gecikme
olacaksa, bu işverene en geç 1 hafta içinde yazılı olarak bildirilecektir.
Gecikme ancak işverenin yazılı onayı ile kabul edilecektir.
Yüklenici
dağıtıcı firmaya dergileri irsaliye karşılığı teslim edecek ve irsaliyenin bir
kopyasını işverene iletecektir.
FESİH VE SÜRE
Madde 14- İşbu sözleşme ……………
tarihinde yürürlüğe girecek olup, taraflarca
(…) ay önceden yazılı olarak fesih bildirimi yapılmadığı sürece
yürürlükte olacaktır.
Ancak, "İşveren"
dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi bir ay önceden
yazılı olarak ihbar ederek fesh edebilir, bu fesh Yüklenici lehine tazminat hakkı doğurmayacaktır.
KANUNİ İKAMETGAHLAR
Madde 15- İŞVEREN………………….adresinde,
YÜKLENİCİ……………… ikamet etmektedirler. Bu
adreslere yapılacak tebligatlar ilgilisine yapılmış sayılacaktır.
İHTİLAFLARIN HALLİ
Madde 16- İş bu
sözleşmeden doğabilecek ihtilafların çözümlenmesinde ….. Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
VERGİLER
Madde 17- İşbu sözleşmeden
ve sözleşme konusu işlemlerden doğacak her türlü vergi/resim/harç "Yüklenici" tarafından ödenecektir.
DELİL ŞARTI
Madde 18- İşbu sözleşmeden
doğacak uyuşmazlıkların hallinde "İşveren" in ticari defter ve
kayıtları yegane delil olacaktır.
İş bu sözleşme, 18 maddeden
ibaret olup …. nüsha olarak ................................ tarihinde imzalanmıştır.
İŞVEREN YÜKLENİCİ
Ek 1 : Teknik spesifikasyonlar
................ DERGİSİ TEKNİK SPESİFİKASYONLARI
EBAT : ……….. cm
S.SAYISI : …… editoryal sayfa + ilan sayfaları + Kapak
RENK : İç Sayfalar ….
Kapak ….
KAĞIT : İç sayfalar ……
gr. kuşe
Kapak ……
gr. kuşe
CİLT : Amerikan cilt
